授权委托书
实用的授权委托书范文5篇
在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在社会发展不断提速的今天，委托书在处理事务上的使用越来越广泛，相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编收集整理的授权委托书5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
授权委托书 篇1
一、委托监理单位：XX监理有限公司
二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
XX公司
法人代表：
20xx年6月20日
授权委托书 篇2
xx银行：
今委托全权代理我单位前来办理对公帐户一事，请予接洽为感。 我单位对代理人依规定办理的有关登记事宜均承担法律责任。 法定代表人： 受托人： 受托日期：篇二：委托书私对公授权 授权委托书
致：
我单位因业务需要，现委托_______(身份证号: __________________________)作为我单位合法委托代理单位，授权其代表我单位到地税
部门已个人名义开具发票和代收款事项。该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行发票和代收款活动有关的事务。在整个发票和代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理单位行为的全部法律后果和法律责任。代理单位无权转换代理权。特此委托。代理人：
委托单位名称：
委托单位法人(签章)：
工商注册证号码：日期： 年月 日篇三：授权委托书(公对公 模板) 授权委托书致 ：我司委托（单位全称）/或（个人姓名：身份证号） 到贵单位办理 事宜，委托期限自 至，对受托人在上述事项过程中所签署的有关文件，我司
均予以认可，并承担相应的法律责任，请贵单位给予协助，谢谢！ 委托人：有限公司 时间：
年 月日篇四：对公征信查询授权委托书附件1 授权书
（法人征信业务）特别提醒：在贵单位同意授权之前，请仔细阅读、充分理解本授权书的各项条款和授 权的含义。授 权 人：
被授权人：
授权事项：
本单位同意并不可撤销地授权中信银行股份有限公司（包括各分支机构）：
一、在下述情形下，贵行可以查询及使用本单位的信用报告。
用途包括：
（一）用于授信申请与审批、贷后管理；
（二）用于提供担保的授信申请与审批、贷后管理；
（三）涉及到有关联关系的企业的授信、贷后管理或担保业务；
（四）涉及到作为承担共同或连带责任的第三方的授信、贷后管理或担保业务；
（五）因与贵行开展其他业务，贵行认为需要查询本单位信用状况的。依法设立的征信机构提供本单位包括授信信息在内的信用信息（包括违约信息）。
三、贵行按国家法律法规规定或因开展授信、融资等业务需要，可以向其他相关机构提供本单位的信用信息。
四、授权期限自本授权书签署之日起至本单位与贵行结清全部业务关系之日止。
五、贵行应在授权范围内进行查询与采集信息。如发生超授权行为，相关责任由贵行承担。
附 件：1.授权人组织机构代码证复印件
2.贷款卡复印件 授权人单位名称（公章）：法定代表人（签字）：
签 署 日 期： 年 月 日 — 2 —篇五：对公客户理财业务授权委托书(对公) 附件5-8
江苏大丰农村商业银行股份有限公司理财业务授权委托书 江苏大丰农村商业银行股份有限公司：我单位兹授权 先生/女士，作为我单位购买贵行人民币理财产品期人民币理财产品的授权签字人，授权签字人按本授权书规定的方式，代表我单位以书面或其他方式进行与下列各项有关业务的一切行为（包括但不限于签订任何协议或安排以及在任何文件上加盖单位公章）：以单位的名义认购该理财产品，签署《江苏大丰农村商业银行股份有限公司人民币理财产品合同条款》、《江苏大丰农村商业银行股份有限公司人民币理财产品合约》以及其他与该理财产品相关的书面文件。该授权签字人的上述行为均代表我单位，视为我单位的真实意思表示，合法有效，对我单位具有法律约束力。
授权委托书 篇3
本人是_____________________单位之业主，现授权委托_______先生/小姐(身份证号码________________)代为办理房屋租赁的`有关事宜，权限如下：
1、授权_______以本人名义与承租方签署该物业之房屋租赁合约，并行使业主的权利和义务，包括代为收取___个月房屋按金、上期租金人民币_____元整（即____________元），并尽快将此笔金额交予业主。
2、授权_______在该物业租赁期内代本人向承租方收取租金。
3、该被委托人进行第1、2项目之所有行为均视为业主的行为。
授权人：
身份证号码：
日期：年月日
授权委托书 篇4
鉴于，我司己决定作为 （联合体成员名称）联合体的成
员之一参加 （下称“项目”）的投标， （授权公司名称）是一家在中国境内设立
的独立法人公司，法定地址位于 ，特此正式授权 （被授权公司名称）作为 （联合体成员名称）联合体的牵头人，全权代表我公司组织编制投标文件、参加答疑会议、澄清投标文件、签署相关的文
件、承担责任、接受指示、与招标人函件往来和代表我们处理与项目有关的所有其
它必要事宜。
为避免疑问，我司确认：牵头人作出的同 招
标的投标相关行为对我司具有法律约束力，我公司愿意连带承担由此产生的一切责
任。
特此授权
授权公司（盖章）：
年 月 日
授权委托书 篇5
授权委托书是指委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。
在诉讼中的授权委托书则是指诉讼当事人、法定代理人委托代理人取得诉讼代理资格，为被代理人进行诉讼的证明文书。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议。在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。
以下是交通事故授权委托书的范文，供大家参考。授权委托书
委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、住址。
被委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位。
现委托 （被委托人姓名）在我与交通事故一案中，作为我参加诉讼的委托代理人。
代理事项及权限为：
1、
2、
3、
（注意此处的代理事项一定要详细写明，不能粗略写“全权代理”字样。）
代理期限为：
（此处填写授权给律师权利的截止期限，通常为一审或二审的审理阶段或者是案件执行完毕。）
诉讼委托书
委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。
被委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。
现委托XXX在我与XXX交通事故赔偿纠纷一案中，作为我参加诉讼的委托代理人。委托权限如下：诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。
委托人：(签名或盖章)
被委托人：(签名或盖章)
时间：
相关法律法规
到法院去，经办法官有固定《授权委托书》里填写就可。授权权限有两种：1、是一般代理;2、是特别授权。可以参照《民事诉讼法》诉讼代理人
第五十七条 无诉讼行为能力人由他的监护人作为法定代理人代为诉讼。法定代理人之间互相推诿代理责任的，由人民法院指定其中一人代为诉讼。
第五十八条 当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或者所在单位推荐的人、经人民法院许可的其他公民，都可以被委托为诉讼代理人。
第五十九条 委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。
授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。
“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。”这一句就是法院要求你写上《授权委托书》的特别授权权限。
文档为doc格式
